Договір підряду на виготовлення дверей – це юридичний документ, який регулює відносини між замовником та виконавцем у процесі створення та встановлення дверних конструкцій. Цей договір має особливе значення в сфері будівництва, ремонту та облаштування житлових і комерційних приміщень, оскільки двері є невід’ємною частиною будь-якої будівлі, впливаючи на її безпеку, комфорт та естетичний вигляд.
У контексті українського законодавства, договір підряду на виготовлення дверей базується на загальних положеннях про договір підряду, викладених у Цивільному кодексі України. Однак, він має свої специфічні особливості, пов’язані з технологією виробництва дверей та їх монтажу. Цей договір може мати різні форми та види, залежно від конкретних обставин та потреб сторін. Наприклад, він може бути складений для виготовлення та встановлення вхідних дверей у приватному будинку, міжкімнатних дверей у квартирі або спеціалізованих дверей для офісних чи промислових приміщень.
Основна мета договору підряду на виготовлення дверей полягає у чіткому визначенні всіх аспектів співпраці між замовником та виконавцем. Це включає детальний опис дверних конструкцій, які мають бути виготовлені та встановлені, матеріали, які будуть використовуватися (наприклад, дерево, метал, скло), технічні характеристики (такі як клас безпеки, звукоізоляція, вогнестійкість), терміни виконання робіт, вартість послуг та порядок оплати. Крім того, договір повинен передбачати процедуру приймання-передачі готової продукції та умови гарантійного обслуговування.
Складання договору підряду на виготовлення дверей зазвичай ініціюється, коли клієнт звертається до компанії-виробника дверей або будівельної фірми з бажанням замовити виготовлення та встановлення дверних конструкцій. У такому випадку сторонами договору виступають замовник (фізична або юридична особа, яка бажає отримати двері) та підрядник (компанія або приватний підприємець, який береться за виконання замовлення).
При оформленні договору підряду на виготовлення дверей важливо дотримуватися певних вимог. По-перше, договір повинен бути складений у письмовій формі та підписаний обома сторонами. У документі необхідно чітко вказати повні реквізити сторін, включаючи їхні назви (для юридичних осіб) або ПІБ (для фізичних осіб), адреси, контактні дані та, за необхідності, банківські реквізити.
Особливу увагу слід приділити опису предмета договору. Тут важливо максимально детально описати двері, які мають бути виготовлені та встановлені, включаючи їх розміри, форму, тип конструкції, матеріали, фурнітуру та інші специфічні характеристики. Бажано додати до договору ескізи або креслення дверей, які стануть невід’ємною частиною документа.
Процес складання договору підряду на виготовлення дверей зазвичай починається з обговорення всіх деталей між замовником та виконавцем. На цьому етапі важливо узгодити всі технічні та фінансові аспекти майбутньої співпраці. Після досягнення домовленостей, виконавець (або його юрист) складає проект договору, який потім надається замовнику для ознайомлення та внесення можливих коректив.
Важливо зазначити, що договір підряду на виготовлення дверей повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Зокрема, він має містити всі істотні умови, передбачені Цивільним кодексом для договорів підряду. Крім того, в договорі слід передбачити механізми вирішення можливих спорів між сторонами, наприклад, шляхом переговорів або через судові інстанції.
У контексті виготовлення дверей особливу увагу слід приділити питанням якості та відповідності продукції державним стандартам. Договір повинен містити посилання на відповідні ДСТУ та інші нормативні документи, які регулюють виробництво та встановлення дверних конструкцій в Україні.
Окремо варто відзначити важливість включення до договору положень про гарантійні зобов’язання виконавця. Зазвичай на двері та монтажні роботи надається гарантія терміном від 1 до 5 років, протягом якого виконавець зобов’язується безкоштовно усувати виявлені дефекти.
У підсумку, договір підряду на виготовлення дверей є важливим юридичним інструментом, який дозволяє регулювати складні відносини між замовником та виконавцем у процесі створення та встановлення дверних конструкцій. Правильно складений договір допомагає уникнути непорозумінь та конфліктів, забезпечує захист інтересів обох сторін та сприяє успішному завершенню проекту з виготовлення та встановлення дверей.
Приклади
Договір підряду на виготовлення дверей
м. Львів “25” липня 2024 року
Товариство з обмеженою відповідальністю “ДверіМайстер”, в особі директора Петренка Василя Ігоровича, що діє на підставі Статуту, далі – “Підрядник”, з однієї сторони, та
Ковальчук Марія Степанівна, паспорт серії ТТ 543210, виданий Галицьким РВ УМВС України у Львівській області 10.10.2018 р., що проживає за адресою: м. Львів, вул. Франка, 25, кв. 12, далі – “Замовник”, з іншої сторони,
разом іменовані “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, зокрема статтями 837-864, уклали цей Договір підряду на виготовлення дверей (далі – “Договір”) про наступне:
- Предмет Договору
1.1. Підрядник зобов’язується виготовити, доставити та встановити дверні конструкції (далі – “Товар”) відповідно до Специфікації (Додаток 1 до цього Договору), а Замовник зобов’язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Специфікація Товару є невід’ємною частиною цього Договору та містить детальний опис дверних конструкцій, включаючи розміри, матеріали, фурнітуру та інші характеристики.
- Ціна Договору та порядок розрахунків
2.1. Загальна вартість Товару та робіт з його встановлення за цим Договором становить 45 000 (сорок п’ять тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ – 7 500 (сім тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок.
2.2. Оплата здійснюється Замовником у такому порядку:
- Аванс у розмірі 40% від загальної вартості, що становить 18 000 (вісімнадцять тисяч) гривень 00 копійок, сплачується протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання цього Договору;
- Остаточний розрахунок у розмірі 60% від загальної вартості, що становить 27 000 (двадцять сім тисяч) гривень 00 копійок, здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів після підписання Акту виконаних робіт.
- Строки виконання робіт
3.1. Підрядник зобов’язується виготовити, доставити та встановити Товар протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати отримання авансового платежу.
3.2. Дата фактичного завершення робіт фіксується в Акті виконаних робіт, який підписується обома Сторонами.
- Права та обов’язки Сторін
4.1. Підрядник зобов’язаний:
- Виготовити Товар відповідно до Специфікації та у встановлені Договором строки;
- Забезпечити відповідність Товару вимогам ДСТУ Б В.2.6-11-97 “Двері та ворота. Загальні технічні умови”;
- Здійснити доставку та монтаж Товару за адресою Замовника;
- Усунути за власний рахунок недоліки Товару, виявлені при прийманні або протягом гарантійного строку.
4.2. Замовник зобов’язаний:
- Своєчасно оплатити Товар та роботи згідно з умовами цього Договору;
- Забезпечити доступ Підрядника до місця встановлення дверей;
- Прийняти Товар та роботи за кількістю та якістю в порядку, передбаченому цим Договором.
- Відповідальність Сторін
5.1. За порушення строків виготовлення, доставки та встановлення Товару Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості несвоєчасно виконаних робіт за кожен день прострочення.
5.2. За порушення строків оплати Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення.
- Гарантійні зобов’язання
6.1. Гарантійний строк на Товар та монтажні роботи становить 24 (двадцять чотири) місяці з дати підписання Акту виконаних робіт.
6.2. Протягом гарантійного строку Підрядник зобов’язується безоплатно усувати недоліки Товару та монтажних робіт, які виникли з його вини.
- Вирішення спорів
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
- Строк дії Договору
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
- Заключні положення
9.1. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
9.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод.
- Реквізити та підписи Сторін
Підрядник: ТОВ “ДверіМайстер” Код ЄДРПОУ: 12345678 Адреса: 79000, м. Львів, вул. Городоцька, 100 п/р UA123456789000000000000000000 в АТ “Ощадбанк” МФО 325796
Директор ____________ В.І. Петренко
Замовник: Ковальчук Марія Степанівна Паспорт: ТТ 543210, виданий Галицьким РВ УМВС України у Львівській області 10.10.2018 р. Адреса: м. Львів, вул. Франка, 25, кв. 12 ІПН: 3456789012
____________ М.С. Ковальчук
ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ
Місто ____________, ________________ (дата)
Ми, що нижче підписалися, ________________ (далі – “Замовник”), що проживає за адресою: _____________________, з одного боку, та ________________ (далі – “Підрядник”), що проживає за адресою: _____________________, з іншого боку, уклали цей договір підряду на виготовлення дверей (далі – “Договір”) про наступне:
- Підрядник зобов’язується виготовити та передати Замовнику двері відповідно до технічної специфікації, що додається до цього Договору (далі – “Специфікація”), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виготовлені двері відповідно до умов цього Договору.
- Двері повинні відповідати державним стандартам якості, встановленим в Україні, а також специфікації, що додається до цього Договору. Матеріали для виготовлення дверей повинні бути новими та відповідати узгодженим з Замовником зразкам.
- Підрядник зобов’язується виконати роботи з виготовлення дверей та передати їх Замовнику до ________________ (дата). У разі порушення терміну виконання робіт, Підрядник зобов’язується сплатити пеню у розмірі ____ % від вартості робіт за кожен день прострочення.
- Загальна вартість робіт за цим Договором становить ________________ гривень. Замовник зобов’язується здійснити оплату в два етапи: аванс у розмірі ____ % від загальної вартості робіт протягом ____ днів з моменту підписання цього Договору та остаточний розрахунок протягом ____ днів після прийняття виготовлених дверей.
- Після завершення робіт Підрядник повідомляє Замовника про готовність дверей до передачі. Замовник зобов’язується оглянути двері протягом ____ днів з моменту отримання повідомлення від Підрядника. У разі відсутності претензій з боку Замовника, сторони підписують акт приймання-передачі дверей. У разі виявлення дефектів або невідповідностей дверей специфікації, Замовник має право вимагати усунення недоліків або зменшення вартості робіт.
- За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Усі спори, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, спори підлягають вирішенню в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
- Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані сторонами. Сторони підтверджують, що всі умови цього Договору зрозумілі та відповідають їхнім волевиявленням.
- Реквізити сторін
Замовник:
(ПІБ, адреса, контактні дані)
Підрядник:
(ПІБ, адреса, контактні дані)
Підписи сторін:
(підпис Замовника)
(підпис Підрядника)
Додаток: Специфікація дверей.
Договір підряду на виготовлення дверей
Цей Договір підряду (далі – “Договір”) укладається між:
- [ПІБ Замовника], [Місце проживання/Місцезнаходження Замовника], який в подальшому буде іменуватися “Замовник”, з одного боку, та
- [ПІБ Виконавця/Назва Юридичної особи], [Місце проживання/Місцезнаходження Виконавця], який в подальшому буде іменуватися “Виконавець”, з іншого боку.
Сторони Договору погодилися про таке:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виготовити двері (далі – “Товар”) на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Детальна специфікація Товару, включаючи кількість, матеріали, розміри, колір, комплектацію та інші характеристики, зазначається в Додатку №1, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2. Вартість та порядок розрахунків
2.1. Загальна вартість Товару складає [Сума цифрами] гривень ([Сума прописом]) без урахування податків та інших зборів, передбачених чинним законодавством України.
2.2. Вартість Товару сплачується Замовником наступним чином:
- [Опис способу оплати, наприклад, перерахуванням на рахунок Виконавця, готівкою тощо].
2.3. Дата повного розрахунку за Товар вважається датою надходження коштів на рахунок Виконавця.
3. Терміни виконання робіт
3.1. Виконавець зобов’язується виготовити Товар протягом [Кількість] [Дні/Тижні/Місяці] з моменту підписання цього Договору та отримання від Замовника авансового платежу в розмірі [Відсоток]% від загальної вартості Товару.
3.2. Замовник має право на дострокове отримання Товару за умови повної його оплати.
4. Якість та комплектація Товару
4.1. Виконавець гарантує відповідність якості Товару вимогам державних стандартів та технічних умов, що діють на території України.
4.2. Комплектація Товару має відповідати специфікації, зазначеній у Додатку №1.
5. Приймання-передача Товару
5.1. Товар вважається прийнятим Замовником після його візуального огляду та підписання акту приймання-передачі.
5.2. У разі виявлення дефектів Товару Замовник має право протягом [Кількість] днів з моменту його прийняття письмово повідомити про це Виконавця та вимагати їх усунення.
6. Відповідальність сторін
6.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
6.2. За прострочку виконання своїх зобов’язань винна сторона сплачує штраф у розмірі [Відсоток]% від простроченої суми за кожен день прострочки.
7. Форс-мажорні обставини
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за умови настання форс-мажорних обставин, які підтверджені відповідними документами.
8. Вирішення спорів
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
8.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони передаються на розгляд суду в порядку, визначеному чинним законодавством України.
9. Інші умови
9.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.
9. Інші умови
9.2. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у письмовій формі та підписуються обома сторонами.
9.3. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.
10. Реквізити та підписи сторін
Замовник:
[ПІБ Замовника] [Місце проживання/Місцезнаходження Замовника] [Контактні дані]
Підпис:
[Підпис Замовника]
Виконавець:
[ПІБ Виконавця/Назва Юридичної особи] [Місце проживання/Місцезнаходження Виконавця] [Контактні дані]
Підпис:
[Підпис Виконавця]
Додаток №1
Специфікація Товару
[Опис Товару, включаючи кількість, матеріали, розміри, колір, комплектацію та інші характеристики]
Примітка:
Це лише шаблон Договору підряду на виготовлення дверей. Перед використанням його у реальній практиці рекомендується проконсультуватися з юристом, щоб привести його у відповідність до конкретних потреб та вимог.
Приклади заповнення
Замовник:
- ПІБ Замовника: Іванов Іван Іванович
- Місце проживання/Місцезнаходження Замовника: м. Київ, вул. Хрещатик, 1, кв. 23
- Контактні дані: +380 99 123 45 67, ivanov@email.com
Виконавець:
- ПІБ Виконавця/Назва Юридичної особи: ТОВ “Дверний світ”
- Місце проживання/Місцезнаходження Виконавця: м. Київ, вул. Промислова, 10
- Контактні дані: +380 44 567 89 01, [удаленный электронный адрес]
Додаток №1
Специфікація Товару:
- Кількість: 2 шт.
- Матеріал: дерево (дуб)
- Розміри: 2000 х 800 мм
- Колір: коричневий
- Комплектація: дверне полотно, коробка, фурнітура
Підписи:
- Замовник: [Підпис Іванова І.І.]
- Виконавець: [Підпис представника ТОВ “Дверний світ”]
Ось шаблон Договір підряду на виготовлення дверей, що відповідає законодавству України:
Договір підряду на виготовлення дверей
Між [ПІБ замовника або назвою юридичної особи замовника], зареєстрованою за адресою [адреса замовника], з одного боку, та [ПІБ підрядника або назвою юридичної особи підрядника], зареєстрованою за адресою [адреса підрядника], з іншого боку, укладено наступну угоду.
- Предмет договору
Підрядник зобов’язується виготовити та передати замовнику двері, що відповідають вимогам та характеристикам, зазначеним у додатку 1 до цього договору. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виготовлені двері.
- Терміни виконання
Підрядник зобов’язується виготовити двері та передати їх замовнику протягом [термін виконання] з дати підписання цього договору.
- Вартість робіт
Вартість виготовлення дверей становить [вартість робіт] гривень, включаючи ПДВ.
- Умови оплати
Оплата виготовлених дверей здійснюється у дві частини: [розмір авансу] гривень – аванс, що сплачується у термін [термін сплати авансу] з дати підписання цього договору, та [розмір остаточної оплати] гривень – остаточна оплата, що сплачується у термін [термін сплати остаточної оплати] з дати передачі дверей.
- Гарантії та відповідальність
Підрядник гарантує, що виготовлені двері відповідають вимогам та характеристикам, зазначеним у додатку 1 до цього договору. У разі виявлення дефектів або несумісності дверей з вимогами, підрядник зобов’язується виправити їх або виготовити нові двері за свій рахунок. Підрядник несе відповідальність за якість виготовлених дверей у порядку, встановленому законодавством України.
- Територія дії
Договір діє на території України.
- Законодавство
Договір регулюється законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про будівництво” та іншими нормативно-правовими актами України.
- Спірні питання
У разі виникнення спірних питань, сторони зобов’язані вирішувати їх шляхом переговорів. У разі невирішення спірних питань шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку.
- Термін дії
Договір набирає чинності з дати підписання та діє до повного виконання зобов’язань сторонами.
- Зміни та доповнення
Договір може бути змінений або доповнений лише за взаємною згодою сторін.
У свідчення чого, сторони підписали цей договір у двох екземплярах, по одному для кожної сторони.
Замовник: [ПІБ замовника або підпис представника юридичної особи замовника] Підрядник: [ПІБ підрядника або підпис представника юридичної особи підрядника]
Дата підписання: [дата підписання договору]
Додаток 1. Характеристики дверей
- Тип дверей: [тип дверей]
- Матеріал: [матеріал]
- Розміри: [розміри]
- Колір: [колір]
- Інші характеристики: [інші характеристики]
Приклад заповнення:
Договір підряду на виготовлення дверей
Між Іваненко Петром Миколайовичем, зареєстрованою за адресою м. Київ, вул. Шевченка, 25, з одного боку, та ТОВ “Двері України”, зареєстрованою за адресою м. Київ, вул. Лесі Українки, 10, з іншого боку, укладено наступну угоду.
…
Додаток 1. Характеристики дверей
- Тип дверей: внутрішні
- Матеріал: деревина
- Розміри: 2000х800 мм
- Колір: білий
- Інші характеристики: з системою замків та ручками з хромованого металу.
Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення
Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)
Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.